欢迎光临泰安建筑房地产专业律师网!   设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
首     页 房产法务 土地法务 建设工程法务 评案说法 政策法规 合同范本
房地产资讯 专业团队 相关法务 律 师 实 务 蓝天案例 在线咨询 联系我们
搜索
房产法务
土地法务
建设工程法务
联系我们
山东泰山蓝天律师事务所  
咨询电话:0538-6316800 
         0538-8226587
传    真:0538-8298362
网  址:
www.lantian-law-2.com.cn
地    址:山东省泰安市东岳大街118号望山大厦4楼  

建筑工程延期的影响

发布日期:[2020-4-22]         来源:泰安建筑房地产专业律师网

    一、建筑工程延期有什么影响

  最直接的后果是费用增加,要看是什么原因造成的,合同是怎么规定的,最终都会牵涉到费用问题。还有就是工期是不是有特别要求,就是必须在某一时间完成,完不成就会造成重大损失,最终也是费用问题。当然如果是人为因素造成延误,有可能除了费用外还要追究相关人员的责任。

  《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。

  (1) 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

  (2) 发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;

  (3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

  (4) 工程设计变更和工程量增加;

  (5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

  (6) 不可抗力;

  (7) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

建筑工程延期有什么影响

  二、承包人如何避免逾期竣工违约责任

  (1) 掌握施工进度,避免工期延误;

  (2) 收集工期顺延的证据;

  (3) 承包合同对逾期竣工的违约金约定要尽可能小。

  合同无效,发包人能否追究承包人工期延误的违约责任

  (1) 按照法律规定,如果合同无效,有关工期以及工期延误的违约条款均属无效,但是解决争议的条款是有效的;

  (2) 发包人不能依据合同条款追究承包人工期延误的违约责任;

  (3) 如果一方当事人因合同无效造成损失而诉至法院仲裁机关,法院或仲裁机关会根据各方当事人导致合同无效的过错责任大小,裁判各方承担损失。

  三、建筑工程延期的法律依据

  《中华人民共和国合同法》

  第二百七十八条 隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

  第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

打印此页】 【顶部】【关闭】  
  版权所有:山东泰山蓝天律师事务所  地址:泰安市东岳大街118号望山大厦4楼   咨询电话:0538-6316800 0538-8226587 传真:0538-8298362 管理入口  您当前是第7491260位访客
诺盾网络 网站优化专家 金蝶软件 诺盾网络 智仁管理软件 泰安智仁软件公司 智仁软件 泰安深度网络科技有限公司 北大青鸟 泰安深度网络 深度教育

  鲁ICP备37090202000136号 鲁ICP备09075619号-2

扫二维码,
关注蓝天律师公众平台